因不可抗力造成工程停工的,损失由谁负责?
不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。那么,因不可抗力造成工程停工的,损失由谁负责?
因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款:
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。
2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。
3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。
4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。
2、不可避免性。合同生效后,当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施,但客观上并不能阻止这一意外情况的发生,这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当事人及时合理的作为而避免,则该事件就不能认为是不可抗力。
3、不可克服性。不可克服性是指合同的当事人对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服。如果某一事件造成的后果可以通过当事人的努力而得到克服,那么这个事件就不是不可抗力事件。
4、履行期间性。对某一个具体合同而言,构成不可抗力的事件必须是在合同签订之后、终止以前,即合同的履行期间内发生的。如果一项事件发生在合同订立之前或履行之后,或在一方履行迟延而又经对方当事人同意时,则不能构成这个合同的不可抗力事件。
构成一项合同的不可抗力事件,必须同时具备上述四个要件,缺一不可。
【法律依据】
《中华人民共和国民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
以上就是“因不可抗力造成工程停工的,损失由谁负责?”的相关内容,当不可抗力事故发生后,遭遇事故一方应采取一切措施,使损失减少到最低限度。
-
老赖离婚后对儿女还有没有影响?
欠债还钱本是天经地义,但现实生活中,不少债务人无法或者不愿履行所欠债务成了所谓的“老赖”,但如果家中有子女,则又必然为之...
-
客户拖欠货款不付,怎么办?
资金链,对中小企业来讲,就是企业和经营者的血液,资金链断裂,意味者死亡和失败。对于销售型企业来讲,资金的流转更为单一,应...
-
什么情况下留置权不能发生?
留置权因具备一定条件而成立,但是在某些情况下,留置权虽成立也不得行使。在司法实践中,留置权是法定的担保物权,无需当事人的...
-
成为失信被执行人后,有哪些处罚?
失信被执行人是指未履行生效法律文书确定的义务并具有“有履行能力而不履行”、“抗拒执行”等法定情形,从而被人民法院依法纳入...
-
得利人多长时间不还钱为不当得利?
当事人取得了不正当的钱后,损失人要求得利人返还钱,得利人不返还的,就构成不当得利。那么多长时间不还钱会构成不当得利的?
-
关于债权补充申报有什么规定?
补充申报债权是指债权人在人民法院确定的债权申报期满后向管理人申报债权的情形。债权申报是有时间限制的。债权人应当在人民法院...
- 网贷的利息合法范围是什么,法...2023-02-27
- 还款后老板说借条已丢怎么办2023-02-27
- 瑕疵履行的特征是什么?瑕疵履...2023-02-27
- 在旅店住宿时顾客车辆被盗,旅...2023-02-27
- 对因疫情即将逾期或已逾期还款...2023-02-27
- 欠条无利息的情况下,可以追加...2023-02-27
- 商铺提前解除合同违约金如何界...2023-02-27
- 债权人追债要注意什么问题,如...2023-03-01
- 公积金不买房怎么提取出来2023-02-27
- 无借款期限的借款合同诉讼时效...2023-02-27
- 吴长峰律师:未到期的债权,能...2023-03-02
- 如何调查被执行人的财产?2023-04-11
- 债权人代位权的行使有何法律效...2023-04-09
- #多人花百万买鸡蛋平台却拒绝...2023-02-27
- 债务人赠与房产的,债权人可以...2023-02-27