工程停工后怎样索赔?建筑工程索赔时效是多久?
生活中存在着因为工程发包人的各种原因而导致的工程停工现象,如发包人拖欠工资,没有按时提供原材料等,那么,工程停工后怎样索赔?
(一)建设工程通用条款36.2规定:自索赔事件发生后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人,一旦索赔事件发生,务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。
因为发包方的原因造成工程停工,会给承包方带来经济损失。所以一定要及时申请。
(二)工程停工,分临时停工和中途停工退场两种情形,其索赔的范围是不同的。
1、临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。
2、中途停工索赔,包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。
无论临时停工,还是长期停工,签证确认的停工、窝工损失、增加费用,都在索赔的范围之内。
(三)工程停工的索赔成功与否,依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。
事到临头、发生纠纷、或者需要索赔时立即签证的话,往往是事倍功半,所以我们诚恳地建议广大的建筑施工行业的各位,施工过程中签证管理工作是一件十分有意义、有价值的事情,无论发包方、承包方,签证与反签证,索赔与反索赔的实践和经验都在不断提高,对策也越来越高明。
出现类似停工情况后应该以事前签订的合同或相关的法律法规为主要依据,因为合同中一般会列明相关问题的条款或相关的法律法规,有相应要求再以此作为费用计算以及谈判的根据。具体来说主要是以下几方面:先要提供造成停工原因的有效证明文件,再判定出事情发生的主要责任方,然后根据合同条款及相应资料确定停工天数、人工材料、机械等损失数量及计价准则。
在工程建设过程中,引发工程索赔的原因很多,包括工期延误、工程出现质量问题等。按照规定,建筑工程索赔时效为28天。
-
必须招投标的工程,先施工再招标,合同有效吗?
建设工程施工合同往往涉及大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,因此在合同签订前,法律规定了一些必须履...
-
工程款能否委托付到第三方?
在工程价款结算的时候,一定要按照合同约定的数额和计算方式仔细结算,否则会产生很多纠纷,那么工程款是否可以委托第三方收款?
-
没签合同拖欠工程款该怎么办?
建筑工程实际活动中,发生的情况是复杂多样的,对于没签合同工程款不给办法是可以通过协商、起诉或仲裁方式解决。建设工程工程款...
-
什么是工程预付款担保?
工程预付款,是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定,在正式施工前预先支付给承包人的工程款。
-
能否允许其他企业使用本企业的名义承揽工程?
承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
-
工程完工后甲方不给结算该怎么办?
建设施工中,经常遇到这样被欠款的问题,有包工头拖欠农民工工资的,还有甲方拖欠施工方工程款的,一般情况下,都是找甲方讨要多...
- 建筑招标一般会有哪些过程?建...2023-03-16
- 担保物权的基本特征是什么,有...2023-03-19
- 法院能够指定流浪状态下孩子的...2023-03-19
- 有钱清算赔偿的如何处理2023-02-27
- 女子高铁霸座多次劝说纹丝不动...2023-03-18
- 高空坠物的举证责任应由谁承担...2023-02-27
- 虎毒不食子,父亲竟因孩子犯罪...2023-03-19
- 产品质量损害赔偿责任主体是谁...2023-02-27
- 郑州暴雨汽车被淹保险能赔吗,...2023-02-27
- 小长假外出旅游被骗,应如何维...2023-02-27
- 违约金与赔偿金的区别与联系,...2023-02-27
- 建筑工程承包合同应该注意哪些...2023-03-16
- 工程资质挂靠劳动关系合法吗,...2023-03-16
- 影响工程质量的因素有哪些方面...2023-03-16
- 工程质量保证金能申请退还吗,...2023-03-16