什么情况下允许工期顺延,如何认定?
施工过程中可能会因为各种原因而导致工期的延误,换句话说也就是工程无法按照约定的时间完成。那么,什么情况下允许工期顺延,如何认定?
因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。
不是所有的增加工作量的事件都能够导致工期顺延,增加工作量的事件一定是发生在工程施工的关键线路上的,才有可能被认定为是导致工期顺延的增加工作量事件,才有可能给予工期顺延。
增加工作量的事件大概有:设计变更、不可抗力、工程障碍以及其他增加工作量的情况等等。
在司法实践中,工期可以顺延的情形有:1.工程量增加。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
2.发包人变更设计。若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3.发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。
4.发包人未按约支付工程款。一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5.发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当。实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。
6.工程质量鉴定。根 据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴 定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。
7.不可抗力或其他因素。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。
-
没有签劳动合同,事实劳动关系如何认定?
当下经济高速发展,用工形式多样,经常会出现实际工作但未与公司签订劳动合同的情况,有的人觉得签不签合同都不影响工作,但员工...
-
故意别车被追尾,责任如何认定?
追尾是指同车道行驶的车辆尾随而行时,后车车头与前车车尾相撞的行为。主要由于跟进间距小于最小安全间距和驾驶员反应迟缓或制动...
-
法律如何认定继父母与继子女之间形成抚养关系?
随着我国离婚率的增高,再婚重组家庭也逐渐增多,继父母与继子女的权利义务关系有所不同。
-
如何认定破产程序中的共益债务?
人民法院对于共益债务的认定应当重点审查是否具有“共益性”的实质标准,原则不应突破“破产受理日”的时间限制,并结合举证责任...
-
合同纠纷中,合同的履行地如何认定?
“合同履行地”是指当事人根据合同约定或者法律规定履行合同义务的地点,它是确定合同纠纷的管辖依据之一。只有正确地确定了合同...
-
无接触交通事故责任该如何认定?
大多数交通事故会导致双方发生碰撞,根据过错责任划分承担赔偿责任,如果在交通事故中,未发生碰撞,交通事故当事人能否主张时空...
- 保险公司被投诉拒保交强险,保...2023-03-19
- 监考老师没收学生平板后偷卖被...2023-03-19
- 买卖合同纠纷举证有什么方法2023-02-27
- 提起违约诉讼,原告方须举出哪...2023-03-19
- 肺炎疫情造成工期费用双损失,...2023-03-16
- 借钱不还是否涉嫌诈骗?2023-03-19
- 城镇户口可以买农村的宅基地吗...2023-03-19
- 已婚男诈骗多名女子被判刑2023-03-18
- 优化施工现场管理的基本原则都...2023-03-16
- 未成年人生日聚会饮酒后,驾车...2023-02-27
- 有哪些必须进行招标的建设工程...2023-03-16
- 有谁知道骚扰电话达到什么程度...2023-02-27
- 我国在2019年有那些新政策...2023-03-18
- 打印的遗嘱签了名摁了手印就行...2023-02-27
- 全面实行5G信号后4G手机该...2023-02-27