建筑工期延长怎么索赔,工期延长的索赔方式是什么?
在工程施工过程中,经常会发生由于业主方责任造成的工期拖延,承包商不但可以得到工期索赔,还可以得到相关的费用索赔。那么建筑工期延长怎么索赔,工期延长的索赔方式是什么?
工期索赔一般采用分析法进行计算,其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等,施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
《合同法》第二百七十八条,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
建设施工合同受疫情影响的责任确定问题 :
1.免责事由的确定
因本次疫情造成的损失,应当由合同双方当事人根据实际情况承担相应的责任。施工企业应当积极履行合同约定的义务,确保合同的迟延履行或不履行、不能履行、不能完全履行是由本次新型冠状病毒肺炎疫情引起的,方可以此为理由进行索赔。
(1)本次疫情如果不是导致不能履行合同约定的义务,或者不能实现合同目的的原因,则本次疫情不能作为免责事由;
(2)因迟延履行、不适当履行等才致使合同履行受到了本次疫情的影响,仍应当承担相应的责任;
(3)应结合不同地区政府发布的疫情防控通知和规定,以及疫情对于合同履行带来的实际影响等因素综合认定疫情是否是免责事由。
因此,施工企业应当及时关注政府发布的通知及相关规定,积极履行合同约定的义务,如果确因本次疫情不能履行合同约定的义务,应当及时与合同另一方进行沟通,确保合同迟延履行或不履行、不能履行、不能完全履行是由本次新型冠状病毒肺炎引起的。
-
建筑工地工人受伤了如何赔偿?
随着我国房地产和建筑工程行业的迅猛发展,大量农村劳务力涌入城市,成为建筑工人。为我国的城市建设做出了巨大的贡献。与之相伴...
-
必须招投标的工程,先施工再招标,合同有效吗?
建设工程施工合同往往涉及大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,因此在合同签订前,法律规定了一些必须履...
-
工程款能否委托付到第三方?
在工程价款结算的时候,一定要按照合同约定的数额和计算方式仔细结算,否则会产生很多纠纷,那么工程款是否可以委托第三方收款?
-
没签合同拖欠工程款该怎么办?
建筑工程实际活动中,发生的情况是复杂多样的,对于没签合同工程款不给办法是可以通过协商、起诉或仲裁方式解决。建设工程工程款...
-
以违章建筑物抵押的,抵押是否有效?
违法违章建筑抵押贷款银行是不受理的,这种建筑是没有合法产权的,不能办理抵押登记,房屋抵押合同是自登记时生效的。那么,以违...
-
能否允许其他企业使用本企业的名义承揽工程?
承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
- 对于虚假广告,代言人需要承担...2023-02-27
- 盗走店里530多万元老板竟迟...2023-03-18
- 孩子在幼儿园受伤较严重谁来负...2023-02-27
- 女子因扶老人意外骨折,为索赔...2023-03-18
- 建设工程必须进行监理吗?2023-03-16
- 女子跳进动物园鸵鸟圈捡蛋,如...2023-02-27
- 商品价签与实物不符,消费者如...2023-03-19
- 69岁老人钓鱼溺亡家属索赔百...2023-02-27
- 商家有权处理假币吗2023-02-27
- 建设工程质保期一年是否合理,...2023-03-16
- 10岁男孩偷家长900元买游...2023-02-27
- 什么情况下可以申请行政复议?2023-03-18
- 哪些人可以申请法律援助?2023-03-19
- 人身损害的精神抚慰金怎么计算2023-02-27
- 公司裁员如何补偿2023-02-27