承包人向发包人提出索赔程序是什么,承包人提出索赔有哪些程序?
建设工程项目具有规模大,投资高,周期长,并且技术性强等特点,导致在施工合同的履行过程中会有很多不确定的因素发生,进而产生矛盾,因此索赔客观存在并且难以避免。那么承包人向发包人提出索赔程序是什么,承包人提出索赔有哪些程序?
承包人向发包人提出索赔程序是什么,承包人提出索赔有哪些程序?
承包人向发包人提出索赔的程序为:
1、在索赔事件发生后,发出索赔通知;
2、提交正式的书面索赔材料;
3、工程师进行审核;
4、三方进行协商,确定赔偿价款。
建设工程索赔而是为建设工程领域所通行的一种交易习惯,很大程度上反映在建设工程领域所通行的合同示范文本以及计价规范标准文件中,双方可以选择示范文本的条款进行约定。
据以索赔的法律规定
《民法典》第八百零三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条: 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条: 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
-
建筑工地工人受伤了如何赔偿?
随着我国房地产和建筑工程行业的迅猛发展,大量农村劳务力涌入城市,成为建筑工人。为我国的城市建设做出了巨大的贡献。与之相伴...
-
必须招投标的工程,先施工再招标,合同有效吗?
建设工程施工合同往往涉及大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,因此在合同签订前,法律规定了一些必须履...
-
工程款能否委托付到第三方?
在工程价款结算的时候,一定要按照合同约定的数额和计算方式仔细结算,否则会产生很多纠纷,那么工程款是否可以委托第三方收款?
-
没签合同拖欠工程款该怎么办?
建筑工程实际活动中,发生的情况是复杂多样的,对于没签合同工程款不给办法是可以通过协商、起诉或仲裁方式解决。建设工程工程款...
-
以违章建筑物抵押的,抵押是否有效?
违法违章建筑抵押贷款银行是不受理的,这种建筑是没有合法产权的,不能办理抵押登记,房屋抵押合同是自登记时生效的。那么,以违...
-
能否允许其他企业使用本企业的名义承揽工程?
承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
- 人贩子如何处罚2023-02-27
- 拐卖孩子怎样维权2023-02-27
- 购物时经营者赠送的赠品是假货...2023-02-27
- 人身伤害赔偿诉讼时效从什么时...2023-02-27
- 工程质量保证金的功能是什么,...2023-03-16
- 包工头没有资质发包单位会有怎...2023-03-16
- 工程款与工程质量保证金,能否...2023-03-16
- 人身损害赔偿起诉程序是怎样的...2023-02-27
- 民办学校发布虚假招生简章,骗...2023-03-18
- 男子生前立下遗嘱名下房产全归...2023-03-19
- 赔偿请求人申请支付赔偿金的程...2023-02-27
- 电缆绊倒行人,侵权责任谁承担...2023-04-04
- 大学生疑因目睹老师隐私被报复...2023-03-19
- 什么是股份有限公司净资产?2023-03-19
- 丢失快递的物品,能否要求快递...2023-02-27