因暴雨导致工程停工,应怎样处理赔偿事宜?
建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致工程停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成一定的损失。那么,因暴雨导致工程停工,应怎样处理赔偿事宜?
若暴雨属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。若暴雨属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么,暴雨导致停工处理赔偿事项如下:
1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;
2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;
3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承包人承担;
4、需要清理和修复的费用由双方协商承担,但在实践中,费用由发包人承担;
5、工期顺延;
6、停工期间,承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。
建筑工程延期交付,可以说是违约,那么根据相关规定,发包人是可以要求承包人赔偿损失的。建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额赔偿,或者按照清单计价的工程项目进行索赔;合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付,一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。
【法律依据】
《中华人民共和国民法典》第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
以上就是“因暴雨导致工程停工,应怎样处理赔偿事宜?”的相关内容,要是因暴雨停工,双方又因为赔偿的事宜协商不成的,当事人可以收集相关证据资料,向法院提起诉讼,用法律的武器保护自己。
-
必须招投标的工程,先施工再招标,合同有效吗?
建设工程施工合同往往涉及大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,因此在合同签订前,法律规定了一些必须履...
-
工程款能否委托付到第三方?
在工程价款结算的时候,一定要按照合同约定的数额和计算方式仔细结算,否则会产生很多纠纷,那么工程款是否可以委托第三方收款?
-
没签合同拖欠工程款该怎么办?
建筑工程实际活动中,发生的情况是复杂多样的,对于没签合同工程款不给办法是可以通过协商、起诉或仲裁方式解决。建设工程工程款...
-
能否允许其他企业使用本企业的名义承揽工程?
承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
-
工程完工后甲方不给结算该怎么办?
建设施工中,经常遇到这样被欠款的问题,有包工头拖欠农民工工资的,还有甲方拖欠施工方工程款的,一般情况下,都是找甲方讨要多...
-
认定违法建筑的依据是什么?
违法建筑存在侵占安全通道、非法占用耕地、影响城市公共空间、破坏生态环境等特点,一经查处必须拆除,违建当事人一并承担拆除违...
- 实习员工试用期内被辞退,公司...2023-03-19
- 孕妇术后流产双胞胎,医院诊疗...2023-03-19
- 搭便车出车祸应由谁来赔偿,关...2023-02-27
- 妇女遭遇性骚扰,用人单位有哪...2023-03-19
- 想要申请法律援助,应该去哪里...2023-03-19
- 女子殴打年迈母亲触犯了哪些法...2023-03-19
- 玩密室逃脱致骨折,玩家起诉索...2023-02-27
- 侵犯名誉权立案标准是什么2023-02-27
- 紧急避险可以起诉吗,紧急避险...2023-02-27
- 申请医疗事故鉴定的程序是怎样...2023-02-27
- 工作收入有没有明确标准2023-02-27
- 电缆绊倒行人,侵权责任谁承担...2023-04-04
- 我国对宅基地建房有什么限制2023-03-16
- 发包人可以解除建设工程合同的...2023-03-16
- 在工地干活受伤,工头会给多少...2023-02-27