工程款延期支付,工期能否延长?
工程建设中,拖欠工程款是一个常见的问题。拖欠工程款时,会给施工方带来一定的压力。比如工人工资发不出去,相应的工程材料也买不到。拖欠工程款可以顺延工期吗?
工程款延期支付,工期能否延长?
发包人迟延支付工程款,承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息,未必停工或者顺延工期。尤其在双方有垫资约定情况下,迟延支付工程款并不会成为工期顺延的理由。
发包人欠付工程款,承包人主张工期顺延的,应满足如下条件:
1、工程款未予以支付系发包人原因,而非承包人原因;
2、施工合同约定延期支付工程款构成工期顺延事由;
3、因工程款延迟支付导致工程无法正常进行,施工人不能正常支付工人工资,购买材料,支付机械设备租赁费等。工程迟缓或者停工,并影响整体工期;
4、承包人提出了工期补偿申请,通常应该有书面证据,包括停工申请、付款申请、索赔报告、签证单、会议纪要、信函等。
律师解析:
工期顺延一般包括下列情况:
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;
3、发包人突然变更施工计划等各种情形。
【法律依据】
《民法典》第二百八十三条,【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
-
必须招投标的工程,先施工再招标,合同有效吗?
建设工程施工合同往往涉及大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,因此在合同签订前,法律规定了一些必须履...
-
工程款能否委托付到第三方?
在工程价款结算的时候,一定要按照合同约定的数额和计算方式仔细结算,否则会产生很多纠纷,那么工程款是否可以委托第三方收款?
-
没签合同拖欠工程款该怎么办?
建筑工程实际活动中,发生的情况是复杂多样的,对于没签合同工程款不给办法是可以通过协商、起诉或仲裁方式解决。建设工程工程款...
-
能否允许其他企业使用本企业的名义承揽工程?
承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
-
工程完工后甲方不给结算该怎么办?
建设施工中,经常遇到这样被欠款的问题,有包工头拖欠农民工工资的,还有甲方拖欠施工方工程款的,一般情况下,都是找甲方讨要多...
-
认定违法建筑的依据是什么?
违法建筑存在侵占安全通道、非法占用耕地、影响城市公共空间、破坏生态环境等特点,一经查处必须拆除,违建当事人一并承担拆除违...
- 父亲判过刑,孩子还能当兵吗?2023-02-27
- 法律援助收费吗?2023-03-19
- 游客攀爬照相摔伤起诉景区,景...2023-02-27
- 未来的大学生们,在申请高考补...2023-02-27
- 刘涛王珂起诉造谣者 已向法院...2023-02-27
- 哪些情形属于合理使用肖像权?...2023-02-27
- 俩孩子用父亲死亡赔偿金充值游...2023-03-18
- 财产性权益有继承吗2023-02-27
- 数罪并罚的计算方法是什么2023-02-27
- 民事案件怎样认定证据2023-02-27
- 共同加害行为责任怎么承担,如...2023-02-27
- 建筑企业的内部承包,内部承包...2023-03-16
- 权利人因错误通知造成网络用户...2023-02-27
- 动车上有让座吗2023-02-27
- 什么人不能担任公司股东呢?2023-03-30